工程停工通知通用。
在我们学习、工作的环境中,我们都会主动浏览公告通知。 公告通知是一种有效的传播重要信息的方式,以下内容是我们特地整理的“工程停工通知”,建议你收藏并分享给其他需要的朋友!
工程停工通知 篇1
工程名称:
编号:( )停字号
上海xx水电安装工程有限公司:
经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。
现场管理人员签名:
施工单位接收人签名:
发出日期:
签收日期:
工程停工通知 篇2
xx公司:
你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患:
1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,
2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。
3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。
4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。
5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的.施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员:
兴化市建筑安全监察站建设单位签收人:
监理单位签收人:
施工单位签收人:
xx年xx月xx日
工程停工通知 篇3
你(单位)在进行建设的'行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的`拆除等。
如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xxx行政执法局(公章)
20xx年xx月xx日
工程停工通知 篇4
________________________________:
经检查,你单位施工的______________________________________________项目,违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范,存在如下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》,必须立即停工整改,待整改完毕,将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。
签发人:______________(公章)
施工单位接受人:______________
__________年________月______日
监理单位签收人:______________
工程停工通知 篇5
:
你单位施工的 工程,根据我站年月日监督检查,发现存在以下质量问题:
1、
2、
3、
违反了 第 条规定,现责令你单位暂停施工,停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人:
质量监督站
(盖章)
年 月 日
签收人: 年 月 日
注:1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后,应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》,质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。
工程停工通知 篇6
xx:
鉴于你在建的xxx(位于xxxxxx)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响xxxxxxxx整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。
xxxxxx人民政府
20xx年6月7日
送达人:
接收人: